Zmluva 2486

/.5/_/„2 o/

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa $ 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Objednávateľ:
Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Ico:
DIC:
Bankové spojenie:

Cislo účtu:

Zhotovitel’:

Sidlo:

Statutarny zastupca:

ICO: |
DIC / IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo účtu:

Zapisany:

medzi zmluvnymi stranami

Mestska Gast’ Bratislava—Devinska Nova Ves
Novoveska 17/A,

843 10 Bratislava

Milan Jambor, starosta
603 392

2020919109

VUB a. s. Bratislava — mesto

1624042/0200

IBAN: SK31 0200 0000 0000 0162 4042

(ďalej len „objednávateľ“)

Jamatex, s.r.o.
Jesenná 3229/4, 821 02 Bratislava
Mgr. Michal Ondruš

35957298
2022063637 / SK2022063637

v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava I,
Vlozka Sro, oddiel 37753/B

(@alej len „zhotoviteľ“)

(objednavatel a zhotovitel ďalej tiež „zmluvné strany“)

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 24.08.2016.
2. Východiskové údaje:
Názov:  ,,RekonStrukcia miestnych komunikácií DNV — Novoveská, Na Grbe, Na Vyhliadke “.

Miesto stavby: Bratislava- Devinska Nova Ves

CLI.

Predmet zmluvy

—

. Predmetom plnenia tejto zmluvy je Rekonštrukcia miestnych komunikácií DNV — Novoveská, Na
Grbe, Na Vyhliadke za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok objednávateľa
vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu diela.

D

Dielo vybudované v rozsahu podľa bodu 1 tohto článku bude v súlade s platnými STN.

- CLIL
Cas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termine do 2 mesiacov od uzatvorenia zmluvy.

N

Objednavate? sa zaväzuje odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko v takom termine, aby mohol
stavebné prace realizovat’ podľa bodu 1 tohto élanku zmluvy a zhotovitel’ sa zavazuje do
stanoveného terminu stavenisko prevziať. Neprevzatie staveniska zhotovitefom
v urcenom termine sa povaZuje za podstatné poruSenie zmluvy.

Ga

DodrZanie terminu podla bodu 1 tohto élanku zmluvy je podmienené riadnym a véasnym
spolupdsobenim objednavatel’a dohodnutym v tejto zmluve. Zhotovitel nie je v omeškaní
s odovzdanim diela po dobu, po ktorú nemohol svoj zavazok vyplyvajuci z tejto zmluvy
plniť z dôvodu omeSkania objednavatel'a alebo pdsobenia vyššej moci.

4. Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym vykonanim v termine podľa
bodu | tohto élanku a odovzdanim objednavatel'ovi. Odovzdanie a prevzatie celého diela
sa uskutoční protokolom o odovzdani a prevzati celého diela, obojstranne odsuhlasenym a
podpisanym zastupcami zmluvnych stran a stavebnym dozorom.

5. Ak zhotovitel’ vykoná celé dielo a pripravi ho na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
objednavatel sa zavazuje dielo prevziat’ aj v skor8ej lehote ponúknutej zhotovitel’om.

Cl. UI.
Cena diela a platobné podmienky

Cena diela je stanovené dohodou zmluvnych stran v stilade so zAkonom č. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov ako cena pevna a pre dany rozsah prac uvedeny v élanku I bod 1

tejto zmluvy nebude menena a je doložená polozkovym rozpočtom zhotovitela, ktora tvori
neoddelitel’nt súčasť tejto zmluvy.

Dohodnutaé zmluvna cena bez DPH: 66.663,81 eur
DPH (20%) 13.332,76 eur
Dohodnuté zmluvna cena celkom vr. DPH 79,996,57 eur

Objednavate? sa zavazuje zaplatit’ zhotovitelovi za riadne a véasné vykonanie diela odplatu
v sume uvedenej v bode 2 tohto élanku zmluvy.

V pripade, ak potas vykonavania diela vznikne odôvodnená potreba vykonania prac nad
rozsah dohodnuty touto zmluvou, podmienky ich vykonania budú Specifikované
v dodatku k tejto zmluve, ktory uzatvoria obe zmluvné strany po vzajomnej dohode;
zhotovite? sa v tom pripade zavazuje uzatvorit dodatok k zmluve na vykonanie prac nad

rozsah dohodnuty touto zmluvou za taki polozkovi cenu diela, z ktorej pozostava cena
diela podľa tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel zaplati cenu diela na základe faktiry, ktorá
bude vystavena najskér v defi odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy. Faktira musi byt’
doruéena do miesta sidla objednavatela. Splatnost’ faktury bude 14 kalendarnych dni od
jej doruéenia objednavatelovi. Faktira musi obsahovat’ všetky ndleZitosti stanovené
platnymi pravnymi predpismi, v opačnom pripade je objednavatel opravneny faktiru
vrátiť a lehota splatnosti zaéne plynúť až po doruéeni opravenej faktiry objednavatelovi.

V pripade omeškania sthradou ceny diela ma _ zhotovitel právo uplatnit’ si
u objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH za každý deň
omeškania.

Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi zálohu.

Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať 10 % zceny diela bez DPH, ktorá bude
vyplatena po odstraneni vad a nedorobkov zistenych pri preberacom konaní a po dodani
vsetkych poZadovanych dokladov k predmetu zmluvy. O odstraneni vad a nedorobkov
bude spisané potvrdenie, ktoré podpíšu obidve zmluvné strany.

CLIV.
Zaruéna doba
zodpovednost’ za vady diela
zodpovednost’ za Skodu

Vadou sa na účely tejto zmluvy rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela

stanovenych touto zmluvou, súťažnými podkladmi, technickymi normami a veobecne
zavaznymi predpismi.

ie)

Zhotovite? poskytuje záruku na dielo v trvanf 60 mesiacov, ktora plynie odo dňa
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

Počas záručnej doby je zhotovitel povinny bezplatne odstranit’ pripadné vady diela.

Objednavatel uplatni nárok zvád diela formou pisomnej reklamacie, ktori bez
zbytoéného odkladu doruéi do miesta sidla zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje začať s odstrafiovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po
doruéeni pisomnej reklamacie a vady odstrániť najneskér do 30 dni od doruéenia
pisomne] reklamacie. Odstranenie vady diela bude zapisni¢ne zaznamenané.

Zhotovitel zodpoveda za skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretim osobém
v désledku porugenia povinnosti vyplyvajicich zhotovitefovi zo vSeobecne záväzných
pravnych predpisov a z tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi aj za Skodu, ktora vznikne v objekte staveniska, v
sivislosti so stavebnymi pracami pri plnení tejto zmluvy. Zhotovitel’ nenesie
zodpovednost’ za Skody, ktoré boli spdsobené zasahom vyššej moci.

Cl. V.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpetenstvo.

Zaéatie plnenia predmetu tejto zmluvy je podmienené protokolarnym odovzdanim
a prevzatim staveniska.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko riadne a véas tak, aby zhotovite? mohol na
fiom zatat’ prace v stlade s podmienkami zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska

bude vyhotoveny záznam v stavebnom denniku, ktory podpíšu zastupcovia zmluvnych
stran a technicky dozor.

Zhotovite! zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, véetkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo
skladu na stavenisko.

Objednavate? odovzd4 zhotovitefovi najneskér k terminu odovzdania a prevzatia
staveniska nevyhnutné doklady k realizacii stavby.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitela nebude
ruseny neopravnenymi zásahmi tretich osôb.

Zhotovite? zabezpecuje v plnom rozsahu vSetky povinnosti vyplyvajice z predpisov o
bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o ochrane pred poZiarmi. Tato povinnost’ sa

10.

11.

12.

13,

14.

Ga

vzt'ahuje na jeho zamestnancov a aj akékol'vek tretie osoby, ktoré sa na stavenisku zdržujú
s jeho sthlasom alebo vedomim.

Zhotovitel zodpoveda za Sistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné
naklady odpady, aj stavebné, ktoré sti vysledkom jeho činnosti. Zhotovitel predlozi
objednavatelovi po skonéeni prac potvrdenie o likviddcii stavebného odpadu.

Zhotovitel sa zavazuje viest’ stavebny dennik, ktory musi byt’ na stavenisku nepretrzite
k dispozicii objednavatefovi a’stavebnému dozoru. Porugenie tejto povinnosti
zhotovitelom opraviiuje objednavatel’a na postup podl’a 1. VI. bodu 2 zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje vykonávať technicky dozor na stavbe.

Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonať dielo jeho riadnym vykonanim a odovzdanim
objednavatePovi v dohodnutom termine na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati
diela.

Objednavate? sa stava vlastnikom zhotoveného diela az podpisom odovzdavacieho
a preberacieho protokolu.

Dielo bude zhotovitel’om odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zApise
o odovzdani a prevzati budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s
inymi nebrania plynulej a bezpetnej prevadzke /uZivaniu/. Tieto zjavné vady a nedorobky
musia byt’ uvedené v zápise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich
odstranenia.

Objednavatel ma pravo odmietnut’ prebrat’ vykonané dielo v pripade, ze material nebude
splňať súťažnou ponukou garantované parametre.

Cl. VI.
Sankcie

V pripade nedodrzania terminu na vykonanie diela, uvedeného v él. II. bode 1 tejto
zmluvy, ma objednavatel’ pravo poZadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 0,1 % z ceny diela bez DPH za kaZdy deň omeSkania.

V pripade, ze objednavatel zisti, ze na stavenisku nie je k dispozicii stavebny dennik, ma
pravo požadovať od zhotovitel'a za kazdé zistenie poruSenia tejto povinnosti zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 50,00 EUR.

Popri zmluvnej pokute je objednavatel opravneny pozadovat’ od zhotovitel’a nahradu
Skody spôsobenej poruSenim povinnosti zhotovitel’'a, na ktori sa vzťahuje zmluvna
pokuta, vratane Skody presahujicej výšku zmluvnej pokuty.

V pripade zistenia nesúladu objednavatefom pozadovanych a  zhotovitelom
deklarovanych parametrov stavby so skutoénostou, ma objednavatel pravo požadovať od
zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20 % z ceny diela bez DPH.

we

5.

6.

7,

Cl. VIL.
Vy8Sia moc

Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc povazuju pripady, ktoré nie sii zavislé od konania
zmluvnych stran, a ktoré tieto ani nem6zZu ovplyvnit, napr. Zivelné pohromy.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym z dévodu vyššej moci, strana, ktorá sa chce
odvolat’ na vyššiu moc, je povinna poziadat’ druhú stranu o úpravu zmluvy k predmetu,
cene, resp. k terminu plnenia tejto zmluvy dodatkom. Ak neddjde k dohode, ma strana,
ktora sa odvolala na vyššiu moc, pravo odstipit’ od zmluvy.

Cl. VUL.
Osobitné ustanovenia

Zhotovite? sa zavazuje dodrziavat’ vSeobecne zAvazné pravne predpisy SR, príslušné technické

normy platné na tizemi SR, špecifikácie dodané objednávateľom apodmienky tejto zmluvy
vratane jej priloh.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze má opravnenie na vykonavanie éinnosti podPa tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je moZné odstupit’ v pripade, ak druhá zmluvna

strana porusi zmluvu podstatnym spdsobom, podla príslušných ustanoveni obchodného
zakonnika alebo tejto zmluvy.

Za podstatné porušenie povinnosti zhotovitel’a sa povazuje:
* zhotoviteľ vykondva dielo vrozpore stouto zmluvou ajej prilohami,
v rozpore spokynmi objednavatel'a, objednavatel ho na vadné plnenie
upozornil a zhotoviteľ toto vadné plnenie neodstranil ani v lehote
objednavatelom na to uréenej,
* ak je zhotovitel v omeSkani o viac ako 14 dni s vykonavanim diela oproti
dohodnutému terminu odovzdania diela,
+ — pri poruSeni povinnosti podľa él. II bodu 2 zmluvy,
ak zhotovite? opakovane poruguje povinnosti vyplyvajuice mu z tejto zmluvy,
a to aj napriek vyzve s primeranou lehotou na napravu.

Za podstatné porušenie povinnosti objednavatel'a sa povazuje:

* ak je objednavatel v omeSkani o viac ako 7 dni s odovzdanim staveniska
zhotovitel’ovi

* ak objednavatel’ neposkytne zhotovitelovi potrebnú súčinnosť, a to ani v
lehote zhotovitel’om na to uréenej.

* ak objednavate? opakovane porušuje povinnosti vyplývajúce mu z tejto
zmluvy, a to aj napriek vyzve s primeranou lehotou na napravu.

Učinky odstipenia nastávajú dňom doruéenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej
strane.

Zmluvu je možné ukončiť i dohodou zmluvných strán.

U

-

Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku zhotoviteľa so svojimi
pohľadávkami voči zhotoviteľovi, ktoré mu vzníknú zo škôd spôsobených zhotoviteľom alebo
sankcií voči zhotoviteľovi alebo zinych záväzkov zhotoviteľa vočií objednávateľovi. Zhotoviteľ
k tomu týmto dáva objednávateľovi svoj súhlas.

CLIX.
Zavereéné ustanovenia

Pravne vzt'ahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka v platnom a účinnom znení, subsidiárne ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov platných na území SR.

Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť mimosúdnou cestou. V pripade neúspešnosti
mimosúdneho konania, uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde.

Meniť alebo dopliiat túto zmluvu Je možné len po dohode oboch stran formou pisomného dodatku
podpisaného Statutamymi zastupcami oboch zmluvnych strán.

NeoddelitePnou súčasťou tejto zmluvy je rozpoéet z ponuky zhotovitel’'a a súťažné podklady —
časť B1 Opis predmetu zakazky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pisomnosti tykajuce sa pravneho vzt’ahu
zalozeného touto zmluvou budú dorugovat’ na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy,
alebo na int druhej zmluvnej strane pisomne oznámenú adresu. Ak zmena adries nebude
oznámená, vždy sa posledne pisomne oznámená adresa povazuje za aktudlnu. Ak sa
z akychkol'vek dévodov nepodari pisomnost’ doručiť, povazuje sa za doruéent uplynutim
lehoty piatich (5) dni odo dita jej podania na poštovú alebo ini prepravu.

Tato zmluva je vyhotovend v Styroch origindlnych rovnopisoch, z ktorych objednavatel
obdrZi 2 rovnopisy a zhotovitel 2 rovnopisy.

Tato zmluva nadobtda platnost’ dňom je} podpisu zo strany obidvoch zmluvnych stran a
účinnosť dňom nasledujicim po dni je] zverejnenia na webovom sidle objednavatel'a
podl'a § 47a ods. 1 zakona č. 40/1964 Z. z. Obéianskeho zákonníka v spojeni s § 5a ods. 6
a 9 zakona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam.

Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzuju, ze si zmluvu prečítali, porozumeli jej
obsahu a s podmienkami uvedenymi v zmluve sthlasia.

V Bratislave dia 21 SER 2016 21 SEF 206

.......................... V Bratislave dita u

Objed najatel: Zhotovitel’:

— Milan Jambor Met. Michal Ondruš
starosta konatel’