Zmluva 2215

4015

Zmluva o dielo č.

uzatvorená podľa $ 536 a nasi. Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava — Devínska Nová Ves
Sídlo: Novoveska 17/A,
N 843 10 Bratislava
Statutarny zástupca: Milan Jambor, starosta
ICO: 603 392
DIC: 2020919109
Bankové spojenie: VUB a. s. Bratislava — mesto
Cislo účtu: 1624 — 042/0200
IBAN: SK31 0200 0000 0000 0162 4042
(ďalej len ,,objednavatel™)
a
Zhotovitel’: Ivan Moravek EPS a ELEKTROMONT EXPRES
Sidlo: Dukelska 10

x

Štatutárny zástupca:

ICO:

DIC / IC DPH:
Bankové spojenie:
Cislo účtu:

IBAN: „
SWIFT:

Zapisany:

900 31 Stupava
Ivan Moravek
11834757

SK 1020221477

éislo Zivnostneského registra: 026-492, Okresny sid Malacky

(@alej len ,,zhotovitel)

(objednavatel a zhotovite? ďalej tiez „zmluvné strany“)

VYCHODISKOVE PODKLADY
1 Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel’a zo dňa 28.04.2015
2 V¥chodiskové údaje
Názov zákazky: Stavebné úpravy v materskej škole Jána Smreka 8

Miesto stavby: Bratislava- Devínska Nová Ves

CLI.
Predmet zmluvy

1. Predmetom plnenia tejto zmluvy sú stavebné tipravy na IILNP ZŠ P. Horova 16 (v rozsahu
maliarske prace, podlahy. stolarske prace a úprava 2 WC) za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve a záväzok objednavatel’a vykonané dielo prevziať a zaplatit dohodnutd cenu diela.

2, Dielo vybudované v rozsahu podľa bodu 1 tohto élanku bude v stilade s platnymi STN.

Cl.
Cas plnenia

-Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v lehote:

Maximalne 1,5 mesiaca od odovzdania pracoviska (staveniska).

2. Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko v takom termine, aby mohol
stavebné prace realizovat’ podľa tlanku IL1 a zhotovitel sa zavazuje v tejto lehote
stavenisko prevziat’. Odovzdanie a prevzatie staveniska sa zaznamend v stavebnom
denniku. Neprevzatie staveniska zhotovitelom v uréenej lehote sa povazuje za podstatné
poruSenie zmluvy.

3. Dodržanie lehoty podľa bodu 1 tohto článku zmluvy je podmienené riadnym a véasnym
spolupdsobenim objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. Zhotovite? nie je v omeškaní
s odovzdanim diela po dobu, po ktorú nemohol svoj záväzok vyplyvajuci z tejto zmluvy
plniť z d6vodu omeSkania objednavatel'a alebo pésobenia vyššej moci.

4. Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym vykonanim v lehote podľa
bodu 1 tohto élanku a odovzdanim objednavatel’ovi. Odovzdanie a prevzatie celého diela
sa uskutoéni protokolom o odovzdani a prevzati celého diela, obojstranne odsthlasenym a
podpisanym zastupcami zmluvnych strán a stavebnym dozorom.

5. Ak zhotovitel vykénd celé dielo a pripravi ho na odovzdanie pred dohodnutou lehotou,
objednavatel sa zavazuje dielo prevziat aj v skorSej lehote pontknutej zhotovitelom.

Cl. HL.
Cena diela a platobné podmienky

1. Cena diela je stanovend dohodou zmluvnych stran v súlade so zákonom &. 18/1996 Z.z.
o cenách v zneni neskorSich predpisov ako cena pevná a pre dany rozsah prac uvedeny
v článku Ibod 1 tejto zmluvy nebude menend a je doložená súťažnou ponukou
zhotovitela, ktora tvori neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2. Dohodnuté zmluvna cenabezDPH 16 863,47 EUR
DPH 20% 3372,69 EUR
dohodnuta zmluvnd cena celkom vé. DPH 20 236,16 EUR
slovom: dvadsat’tisicdvestotridsat’Sest’ eur Sestnast’ centov.

3. Objednavatel sa zavazuje zaplatit’ zhotovitePovi za riadne a véasné vykonanie diela
odplatu v sume uvedenej v bode II. ods. 2.

- V prípade, ak počas vykonávania diela vznikne odôvodnená potreba vykonania prác nad
rozsah dohodnutý touto zmluvou, podmienky ich vykonania budú špecifikované
v dodatku k tejto zmluve, ktorý uzatvoria obe zmluvné strany po vzájomnej dohode;
zhotoviteľ sa v tom prípade zaväzuje uzatvoriť dodatok k zmluve na vykonanie prác nad
rozsah dohodnutý touto zmluvou za takú položkovú cenu diela, z ktorej pozostáva cena
diela podľa tejto zmluvy.

- Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí cenu diela na základe faktúry, ktorá
bude vystavená najskôr v deň odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy. Faktúra musí byť
doručená do miesta sídla objednávateľa. Splatnosť faktúry bude 14 kalendárnych dní od
jej doručenia objednávateľovi. Faktúra musi obsahovať všetky náležitosti stanovené
platnými právnymi predpismi, v opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru
vrátiť a lehota splatnosti začne plynúť až po doručení opravenej faktúry objednávateľovi.

. V prípade omeškania súhradou ceny diela má zhotoviteľ právo uplatnif si
u objednavatel'a úrok z omeskania vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy defi
omeSkania.

. Objednavate? neposkytne zhotovitelovi zélohu.

. Objednavate? si vyhradzuje pravo zadržať 10 % zceny diela bez DPH, ktora bude
vyplatena po odstraneni vad a nedorobkov zistenych pri preberacom konani a po dodani
v8etkych pozadovanych dokladov k predmetu zmluvy. O odstrdneni vad a nedorobkov
bude spisané potvrdenie, ktoré podpíšu obidve zmluvné strany.

CL. IV.
x Záručná doba
zodpovednosť za vady diela
zodpovednosť za škodu
. Vadou sa na účely tejto zmluvy rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela
stanovených touto Šmluvou, súťažnými podkladmi , technickými normami a predpismi.

. Zhotoviteľ poskytuje -žáruku na dielo v trvaní 24 mesiacov, ktorá plynie odo dňa
protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.

- Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinny bezplatne odstrániť prípadné vady diela.

. Objednávateľ uplatní nárok z vád diela formou pisomnej reklamácie, ktorú bez
zbytočného odkladu doručí do miesta sídla zhotoviteľa.

. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela bez zbytočného odkladu po
doručení písomnej reklamácie a vady odstrániť najneskôr do 30 dní od doručenia
pisomnej reklamácie. Odstránenie vady diela bude zápisnične zaznamenané.

. Zhotovite? zodpoveda za škodu, ktorá vznikne objednavatelovi alebo tretim osobám
v désledku poruSenia povinnosti vyplyvajicich zhotovitePovi zo vgeobecne zavaznych
pravnych predpisov a z tejto zmluvy.

10.

11.

12.

13.

14.

CLV.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpetenstvo.

Zaéatie plnenia predmetu tejto zmluvy je podmienené protokolárnym odovzdanim
a prevzatim pracovaiska (staveniska).

Objednavatel’ je povinny odovzdaf stavenisko riadne a véas tak, aby zhotovite? mohol na
fiom začať prace v súlade s podmienkami zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska
bude vyhotoveny zaznam v stavebnom denniku, ktory podpi8u zastupcovia zmluvnych
stran a stavebny dozor.

Zhotovite? zabezpeéi na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
kon&trukcii, vSetkych stavebnych hmôt a dielcov, materialov a vyrobkov a ich presun zo
skladu na stavenisko.

Objednavatel odovzda zhotovitePovi najneskér k terminu odovzdania a prevzatia diela
nevyhnutné doklady k realizacii diela.

Objednavatel’ zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac zhotoviteľa nebude
rušený neopravnenymi zasahmi tretich osôb.

Zhotovite? zodpoveda za bezpetnost’ a ochranu zdravia viastnych pracovnikov.

Zhotovitel? zodpoveda za čistotu a poriadok na pracovisku. Zhotovitel’ odstrani na vlastné
náklady odpady, aj stavebné, ktoré si vysledkom jeho Cinnosti. Zhotovitel predlozi
objednavatelovi po skonéeni prac potvrdenie o likvidacii stavebného odpadu.

Zhotovitel sa zavizuje viest’ stavebny dennik, ktory musi by? na stavenisku nepretrZite
k dispozicii objednavatelovi astavebnému dozoru. Porušenie tejto povinnosti
zhotovitelom oprávňuje objednavatel’a na postup podľa čl. VI. Bodu 3 zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje vykonavat’ technicky dozor na stavbe.

Zhotovite? splni svoju povinnost vykonat’ dielo jeho riadnym vykonanim a odovzdanim
objednavatelovi v dohodnutej lehote na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Objednavate? sa stava vlastnikom zhotoveného diela až podpisom odovzdavacieho
a preberacieho protokolu

Dielo bude zhotovitefom odovzdané a objednavatel’om prevzaté aj v pripade, Ze v zapise
o odovzdani a prevzati budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s
inymi nebrania plynulej a bezpetnej prevadzke /uZivaniu/. Tieto zjavné vady a nedorobky
musia byt uvedené v zápise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich
odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych v ponuke
zhotovitel’a touto zmluvou a obecne z4vaznymi normami a predpismi.

15. Nedorobkom sa rozumie nedokončená praca oproti ponuke zbotoviteľa.

16. Ol;jednávateľ má právo odmietnuť prebrať vykonané dielo v prípade, že materiál nebude
splňať ponukou garantované parametre.

Cl. VI.
Sankcie

1. V pripade nedodrZania lehoty na vykonanie diela, uvedenej v čl. II. bode 1 tejto zmluvy,
ma objednavatel’ pravo poZadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,05 % zceny diela bez DPH za kaZdy defi ome’kania.

2. V pripade, ak objednavate? zisti, ze na stavenisku nie je k dispozicii stavebny dennik, ma
pravo poZadovat’ od zhotovitel'a za kaZdé zistenie poruSenia tejto povinnosti zaplatenie
zmluvnej pokuty vo výške 50,00 EUR.

3. Popri zmluvnej pokute je objednavatel opravneny požadovať od zhotovitel’a nahradu
Skody spdsobenej poruSenim povinnosti zhotovitela, na ktorú sa vzfahuje zmluvna
pokuta, vratane škody presahujúcej vy8ku zmluvnej pokuty .

4. V prípade zistenia nestladu objednavatefom pozadovanych a  zhotovitelom
deklarovanych parametrov diela so skutotnost'ou, ma objednavatel’ pravo pozadovat’ od
zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 20 % z ceny diela bez DPH.

ry

S Cl. VIL.
. Vyššia moc

1. Preúčely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú pripady, ktoré nie st závislé od konania
zmluvnych stran a ktoré tieto ani nem6Zu ovplyvnit, napr. Zivelné pohromy.

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym z dévodu vyššej moci, strana, ktorá sa chce
odvolat’ na vyššiu moc, je povinna požiadať druhú stranu o upravu zmluvy k predmetu,
cene, resp. k lehote plnenia tejto zmluvy dodatkom. Ak neddjde k dohode, ma strana,
ktora sa odvolala na vyššiu moc, pravo odstipit od zmluvy.

Cl. VII.
Ostatné ustanovenia

1. Zhotovite? sa zaväzuje dodrziavat’ vSeobecne záväzné pravne predpisy SR, príslušné
technické normy platné na území SR, Specifikacie dodané objednavatel’om a podmienky
tejto zmluvy vratane jej priloh.

2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze má opravnenie na vykonavanie Cinnosti podľa tejto zmluvy.

Zhotoviteľ pri svojej činnosti v zmysle zmluvy, zodpovedá za bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
ao zmene a doplnení niektorych zákonov v platnom znení a za ochranu pred požiarmi
podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení.

Zhotoviteľ vplnom rozsahu zodpovedd za dodržiavanie právnych predpisov
vztahujucich sa na bezpetnost’ a ochranu zdravia pri práci a ochrany Zivotného
prostredia usvojich zamestnancoy. Zároveň zabezpeti, aby vSetci jeho zamestnanci
absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali príslušné atesty a
osvedéenia. Zhotovitel je povinny zabezpetit’ svojim zamestnancom príslušné osobné
pracovné pomécky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ môže od tejto zmluvy odstupit’ v pripade, ak
zhotovitel porusi zmluvu podstatnym spdsobom podfa prislu&nych ustanoveni
obchodného zaékonnika. Za podstatné poruSenie povinnosti zhotovitePa sa povazuje
najma, ale nie vyluéne:
* zhotoviteľ vykonava dielo v rozpore s touto zmluvou ajej prilohami,
v rozpore s pokynmi objednavatel'a, objedndvatel’ ho na vadné plnenie
upozornil a zhotovitel’ toto vadné plnenie neodstrénil ani v lehote
objednavatel’om na to uréenej,
e ak je zhotovitel v omeSkani o viac ako 25 dni s vykondvanim diela
- oproti dohodnutému éasovému harmonogramu prac,
e ak zhotovitel opakovane porušuje povinnosti vyplyvajiice mu z tejto
zmluvy.

Objednavate? je opravneny jednostranne zapotitat’ pohľadávku zhotovitel’a so svojimi
pohfadavkanii voti zhotovitelovi, ktoré mu vznikni zo 8k6d spdsobenych zhotovite’om
alebo sankcií voti . zhotovitelovi alebo zinych zavazkov zhotovitel’a voči
objednavatefovi, zhotovitel k tomu tymto dava objednávateľovi svoj sthlas.

2 C1. EX.
“ Záverečné ustanovenia

. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka v platnom a účinnom znení.

Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť mimosúdnou cestou. V prípade neúspešnosti
mimosúdneho konania, uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde SR.

Meniť alebo dopíňať túto zmluvu je možné len po dohode oboch strán formou písomného
dodatku podpísaného štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti budú doručovať na adresy uvedené v záhlaví
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú oznámiť druhej zmluvnej strane bez
zbytotného odkladu zmenu adresy. Ak zmena adries nebude oznámená, vždy sa posledne
pisomne oznámená adresa povazZuje za aktudlnu. Ak sa z akýchkoľvek dévodov nepodari

písomnosť doručiť, považuje sa za doručenú uplynutím lehoty piatich (5) dní odo dňa jej
podania na poštovú alebo inú prepravu.

6. Tato zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych rovnopisoch, z ktorých objednávateľ
obdrží 2 rovnopisy a zhotoviteľ 2 rovnopisy.

7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa
podľa $47a ods.1 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov v spojení s § 5a ods.6 a9 zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám.

8. Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, Ze si zmluvu precitali, porozumeli jej
obsahu a s podmienkami uvedenymi v zmluve súhlasia.

v PRAT Sheng 92. 06 20157 VIORME dita ŽI 1 CN
Objednavatel’: . Zhotoviteľ:
........................ RANA DK —S NNN —o —S AN N V S — N SNANNNNNN
Milan Jambor ! Ivan Morávek
starosta