Zmluva 2910

V sow

Zmluva o dielo č.
uzatvorená podľa $ 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi zmluvnými stranami
(ďalej ako „zmluva“)

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves
Sidlo: Novoveska 17/A, 843 10 Bratislava
Statutamy zastupea: Milan Jambor, starosta

ICO: 603 392

DIC: 2020919109

Bankové spojenie: VUB a. s.

IBAN: SK31 0200 0000 0000 0162 4042

(dalej len ,.objednavatel™)
a

Zhotovitel: STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s r.o.
Spolotnost zapisana v Obchednom registri OS BA I, oddiel: Sro, vlozka č. 11380/T

Sidlo: Z. Kodalya 779/9, 924 01 Galanta

Statutamy zastupca: Franti8ek Zelinka, jediny konatel’

ICO: 36 231371

DIČ /1C DPH: 2020193615 / SK 2020193615

Bankové spojenie:

(objednavatel a zhotoviteľ ďalej tiez .zmluvné strany")

CLI.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je realizicia J. etapy zateplenia fasady éasti Zakladnej skoly na Ul. Pavia
Horova č. 16 v Bratislave-Devinskej Novej Vsi - jej blokov A, E aF (dalej ako “Objekt”)
nasledovne:
pre objekt A, Ea F:

1. prace a dodavky HSV:
- wpravy povrchov, podlahy a osadenie,
- ostatné konStrukcie a prace — búranie,
- presun hmét HSV,

2. prace a dodavky PSV:
- konStrukcie klampiarske,
- konStrukcie doplnkové kovové,
- natery,

3. prace a dodavky M:

- elektromontaze
spolu d'alej ako „Dielo“.

Zhotovitel na tento uéel v predmemych úsekoch zabezpeti leSenie a ochranné siete.

o

Dielo bude zhotoviteľom realizované v rozsahu za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

LI

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v dojednanom čase na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, Ze je opravneny na výkon činnosti podľa tejto zmluvy.

LI

2.

5. Objednavatel sa zavazuje Dielo prevziat’ a zaplatit’ zhotovitefovi dohodnuti sumu.

6, Dielo vybudované v rozsahu podľa bodu 1 tohto Cl. bude v stilade s plamymi STN.

_ CLIL
Cas pinenia

Zhotovitel sa zavazuje zaéat realizovat’ Dielo od 21.05.2018. Termin ukonéenia prac je maximalne do
15.08.2018. V pripade, Ze z dévodu nepriaznivého počasia bude potrebné zaéat realizovat Dielo
vneskorgom datume, o om sa zmluvné strany pisomne vopred dohodnú, meni sa termin ukonéenia
Diela na maximalne 87 dni od terminu novo dohodnutého za¢iatku.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat’ zhotovitefovi Objekt v takom termine, aby mohol Dielo realizovat

podľa bodu 1 tohto Cl. zmluvy a zhotovitel’ sa zavazuje Objekt prevziať. Neprevzatie Objektu zhotovitel'om
vtas sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy.

Dodrzanie terminu podľa bodu 1 tohto Cl. zmluvy je podmienené riadnym a véasnym spolupésobenim
objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve. Zhotovitel nie je v omeškaní s odovzdanim Diela po dobu, potas

ktore] nemohol svoj zavazok vyplyvajici ztejto zmluvy plniť z dôvodu omeSkania objednavatel'a alebo
pdsobenia vySSej moci.

Zhotovitel spIni svoju povinnost vykonat’ Dielo jeho riadénym vykonanim v termine podľa bodu 1 tohto Cl.
a odovzdanim objednavatelovi. Odovzdanie a prevzatie celého Diela sa uskutotni protokolom o odovzdani
a prevzati celého Diela, obojstranne odsthlasenym a podpisanym zastupcami zmluvnych stran.

Ak zhotovitel’ vykona celé Dielo a pripravi ho na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednavatel sa
zavazuje Dielo prevziat’ aj v skorSej lehote pontiknutej zhotovitel’om.

C1. UL
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena dohodou zmluvnych strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni

neskorSich predpisov ako cena pevná a pre dany rozsah Diela uvedeny v Cl. I bod 1 tejto zmluvy nebude
menend a je dolozena polozkovym rozpottom zhotovitela.

Cena bez DPH 145.041,88,- €
DPH 20% 29.008,38,- €

Dohodnuta zmiuvna cena celkom s DPH 174.050,26,- €

a
2.

Ww

V pripade omeSkania s thradou ceny Diela má zhotovitel! pravo uplatnit si u objednavatela rok
z omeskania vo vySke 0.05% z ceny Diela bez DPH za kaZdy det omeSkania.

Zmiuvné strany sa dohodli na vyplateni preddavku vo vySke 50.000,- €. Zhotovitel’ je opravneny vystavit
preddavkovt faktúru najskér po nadobudnuti účinnosti tejto zmluvy. Objednavatel uhradi zhotovitel'ovi
preddavok na zaklade v súlade so zakonom vystavenej faktary do 5 pracovnych dni od jej dorugenia.

Zostavajica Cast’ ceny Diela vo vySke 124.050,26,- € bude zhotovitelovi uhradend po ukonéeni a po
protokolamom riadnom a včasnom odovzdani Diela. Zhotovitel’ je opravneny vystavit vydctovaciu faktiru

az po dni takto protokolame odovzdaného Diela. Faknira je splama do 10 pracovnych dni od jej doruéenia
objednavatel’ovi.

Faktura musi obsahovať vSetky náležitosti stanovené platnymi právnymi predpismi SR. V pripade, Ze
faktira nebude obsahovat’ zakonné náležitosti, objednavatel’ je opravneny faktiru vratit’ bez zaplatenia.

Opravnenym vratenim faktury prestava plynúť lehota splatmosti a tato plynie cela movu odo dha doruéenia
opravenej faktury.

Ww

L

!Jl

!\)

Úhrada preddavku podľa bodu 7, ako aj zostávajúcej časti ceny Diela podľa bodu $ tohto Cl. bude
realizovaná bezhotovostným prevodom na bankový účet zhotoviteľa.

V prípade, že zhotoviteľ z akéhokoľvek dôvodu, ktorý nezapríčiní objednávateľ, nezačne realizovať práce
na Diele v uréenom termine a zmluvné strany sa na zmene terminu nedohodnú. je zhotoviteľ povinny do 5-
tich pracovnych dni vrátiť vyplateny preddavok v plnej výške na bankovy téet objednavatela. Narok na
nahradu Skody i zmluvnú pokutu tym ostava nedotknuty.

V pripade, ze zhotoviteľ zakéhokol'vek dévodu, ktory nezapritini objednavatel, Dielo nedokonéi
v dohodnutom termine a zmluvné strany sa na zmene terminu dokonéenia nedohodnú, je zhotovitel povinny
vratit vyplateny preddavok v pinej vyske do 5-tich pracovnych dni na bankovy účet objednavatel'a. Narok
na nahradu kody i zmluvnú pokutu tym ostéva nedotknuty.

CL. IV.
Zaruéna doba
Zodpovednost’ za vady Diela
Zodpovednost’ za Skodu

Vadou sa na uéely tejto zmluvy rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovenych touto
zmluvou, súťažnými podkladmi, technickymi normami a vSeobecne zavaznymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré bude mat’ Dielo v čase jeho odovzdania objednavatelovi a za vady
Diela, ktoré vzniknu potas záručnej doby. Zhotoviteľ poskytuje zaruku na Dielo v trvani 60 mesiacov a pri
zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach je zhodna s dizkou záručnej doby
poskytovanej ich vyrobcami. Záručná doba plynie odo dia protokolammeho odovzdania a prevzatia Diela.

Zarucna doba neplynie v éase, kedy objednavatel’ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré zhotovitel
zodpoveda.

Potas zarutnej doby je zhotovitel povinny bezplatne a bezodkladne odstranit’ pripadné vady Diela.

Objednavatel’ uplatni narok z vad Diela formon pisomnej reklamacie, ktorú bez zbytoéného odkladu doručí
do miesta sidla zhotovitel'a.

Zhotovitel’ sa zavazuje začať s odstrafiovanim vad Diela bez zbytoéného odkladu po doruéeni pisomnej
reklamacie a vady odstranit’ najneskér do 30 dni od doruéenia pisomnej reklamacie. Odstranenie vady Diela
bude zapisniéne zaznamenané.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktorá vznikne objednavatelovi alebo tretim osobám v désledku porvgenia
povinnosti vyplyvajucich zhotovitelovi zo všeobecne z4vaznych pravnych predpisov a z tejto zmluvy.

Zhotovitel’ zodpoveda objednavateJovi aj za Skodu, ktorá vznikne v Objekte v stvislosti so stavebnými

pracami pri plneni tejto zmluvy. Zhotovite? nenesie zodpovednost’ za Skody, ktoré boli spdsobené zasahom
vyššej moci.

V pripade, Ze zhotovitel vadu neodstrani, má objednavate? pravo vadu odstrániť pomocou iného
dodavatela. Naklady na takéto odstrénenie vady znáša v plnej vyske zhotovitel’.

Cl. Vv.
Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa obozndmil srozsahom a povahou Diela, s projektovou dokumentaciou, so
stavom objektu, v ktorom bude Dielo realizovat’, Ze sii mu známe technické, kvalitativne a iné podmienky

k realizacii Diela, aZe disponuje takymi kapacitami, odbornymi opravneniami a znalost'ami, ktoré su
k zhotoveniu Diela nevyhnutné.

Začatie plnenia predmetu tejto zmluvy je podmienené protokolarnym odovzdanim a prevzatim Objektu.

L

wan

10.

li.

nw

Zhotovitel zabezpečí na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konStrukcii, vSetkych
stavebnych hmôt a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu do Objektu.

Objednavatel odovzda zhotovitefovi najneskér k terminu odovzdania a prevzatia Objektu nevyhnutné
doklady k realizacii stavby.

Objednavatel’ zodpoveda za to. Ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitefa nebude rugeny
neopravnenymi zasahmi tretich osdb.

Objednavatel sa zavazuje zabezpetit’ pre zhotovitel'a vstup do vSetkych priestorov v Objekte. v ktorych
bude zhotovitel Dielo realizovat’ a poskytnúť potrebnu súčinnosť, o ktort ho zhotovitel poziada.

Objednavatel’ sa dale] zavazuje zabezpetit pre zhotovitel'a moznost napojenia na odber elektrickej energie,
úžitkovej vody, uzamykatel’né priestory na ulozZenie materiélu.

ZhotoviteF zabezpetuje v plnom rozsahu vSetky povinnosti vyplyvajice z predpisov o bezpeénosti a
ochrane zdravia pri praci a o ochrane pred poZiarmi. Tato povinnost sa vztahuje na jeho zamestnancov a aj
akékol'vek tretie osoby, ktoré sa v Objekte zdrzuju s jeho sthlasom alebo vedomim.

Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok v Objekte. Zhotovitel’ odstrani na vlastné naklady odpady, aj-
stavebné, ktoré sú vysledkom jeho innosti. Zhotovitel! predlozi objednavatelovi po skonéeni prac
potvrdenie o likvidacii stavebného odpadu.

Zhotovitel’ splni svoju povinnost vykonať Dielo jeho riadnym vykonanim a odovzdanim objednavatelovi
v dohodnutom termine na zéklade protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel’ sa stava vlastnikom zhotovengho Diela až podpisom odovzdavacieho a preberacieho
protokolu.

. Objednavatel’ je opravneny potas realizacie Diela kontrolovat’ jeho vykonavanie, upozorfovat na pripadné

vady a nedostatky a Ziadat’ ich odstranenie v primeranej lehote.

. Podmienkou odovzdania aprevzatia Diela je odovzdanie dokladov o úspešných vykonaniach vSetkych

zavaznych skuSok predpisanych osobitnymi predpismi a normami, platné atesty pouzitych a zabudovanych
materiálov, certifikaty vyrobkov.

. Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, ze v zapise o odovzdani a

prevzati budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a
bezpetnej prevadzke /uZivaniu/. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt’ uvedené v zápise o odovzdani a
prevzati Diela so stanovenim terminu ich odstranenia zo strany zhotovitela.

. Objednavatel ma pravo odmietnut prebrať vykonané Dielo v pripade, Ze materia] nebude spliat’ súťažnou

ponukou garantované parametre.

CL Vi
Sankcie

V pripade nedodrZania terminu na vykonanie Diela, uvedeného vCl. IL bode 1 tejto zmluvy, ma
objednavatel pravo pozadovat od zhotovitel’a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05 % z ceny Diela
bez DPH za kazdy deň omeSkania.

Popri zmluvnej pokute je objednavatel’ opravneny pozZadovat od zhotovitel'a nahradu Skody spdsobenej
porusenim povinnosti zhotovitela, na ktorú sa vztahuje zmluvna pokuta. VySka náhrady Skody sa do
zmluvnej pokuty nezapotitava.

V pripade zistenia nestladu objednavatelom pozadovanych a zhotovitelom deklarovanych parametrov
stavby so skutočnosťou, má objednavatel pravo požadovať od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške 10 % z ceny Diela bez DPH, ako aj okamžitú napravu.

Ww

L

4.

Ur

us

Cl. VL
VySSia moc

Pre uéely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú pripady, ktoré nie sú zAvislé od konania zmluvnych stran.
a ktoré tieto ani nemôžu ovplyvniť, napr. Zivelné pohromy.

AK sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym z dévodu vyššej moci. strana, ktorá sa chce odvolat’ na vyššiu
moc, je povinna poziadat’ druhú stranu o upravu zmluvy k predmetu. cene, resp. k terminu plnenia tejto

zmluvy dodatkom. Ak nedéjde k dohode, má strana, ktora sa odvolala na vyššiu moc, pravo odstupit’ od
zmluvy.

El. VIL.
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat’ vSeobecne záväzné pravne predpisy SR, príslušné technické normy
plamé na území SR, Specifikacie dodané objednavatelom a podmienky tejto zmluvy vratane jej pripadnych
dodatkov a priloh.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je možné odstúpiť v pripade, ak druhé zmluvna strana poruší
zmluvu podstatnym spdsobom. podľa príslušných ustanoveni obchodného zékonnika alebo tejto zmluvy.

Za podstatné porušenie povinnosti zhotovitela sa povazuje:

e ak je Dielo vykonané zhotoviteľom vrozpore s touto zmluvou a/alebo v rozpore
spokynmi objednavatel'a a/alebo ak je Dielo inak vadné, a zhotovitel toto tito
vadu/rozpor neodstranil ani v dodatočnej lehote uréenej objednavatel’om, alebo

e ak je zhotovitel v omeSkani s vykonávaním Diela oproti pisomne dohodnutému

terminu odovzdania Diela, alebo

ak zhotoviteľ opakovane (najmenej 2x) porušuje akékol'vek povinnosti vyplyvajtice
mu z tejto zmluvy.

Za podstainé poruSenie povinnosti objednavatel’a sa považuje:

® ak je objednavatel v omeSkani o viac ako 7 dni s odovzdanim Objektu zhotovitelovi,
alebo

e ak objednavatel neposkytne zhotovitelovi potrebni súčinnosť, a to ani v lehote
zhotovitel'om na to uréenej, alebo

e ak objednavatel’ opakovane poruSuje povinnosti vyplyvajiice mu z tejto zmluvy, a to
aj napriek vyzve s primeranou Iehotou na napravu.

Uéinky odstipenia nastavaja dňom doruéenia pisomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

Zmluvu je mozné ukonéit i dohodou zmluvnych stran.

Objednavatel je opravneny jednostranne započítať pohTadavku zhotovitel'a so svojimi pohľadávkami voti
zhotovitelovi. ktoré mu vzniknt zo škôd spésobenych zhotovitel’om alebo sankcii voči zhotovitelovi alebo
zinych záväzkov zhotovitel’'a voéi objednavatelovi. Zhotovitel k tomu tymto dava objednavatelovi svoj
súhlas.

Cl. IX.
Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka

vplatnom a účinnom zneni, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými právnymi
predpismi platnými na území SR.

Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť prednostne mimosúdnou cestou. V prípade neúspešnosti
mimosúdneho konania uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde SR.

Meniť alebo doplňať tito zmluvu je možné len po dohode oboch strán formou písomného dodatku
podpísaného štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékoľvek písomnosti týkajúce sa právneho vzťahu založeného touto
zmluvou budú doručovať na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, alebo na inú, druhej zmluvnej strane
pisomne oznámenú adresu. Ak zmena adries nebude oznámená, vždy sa naposledy písomne oznámená
adresa považuje za aktuálnu. Ak sa z akýchkoľvek dôvodov nepodarí písomnosť doručiť, považuje sa za
doručenú uplynutím lehoty piatich dní odo dňa jej podania na poštovú alebo inú prepravu.

5. Tato zmluva je vyhotovená vštyroch origindlnych rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2
rovnopisy a zhotoviteľ 2 rovnopisy.

6. Tato zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zo strany obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednávateľa podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964
Z. z. Obéianskeho zakonnika v spojeni s § 5a ods. 6 a9 zdkona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam.

7. Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzuji, Ze si zmluvu pretitali, porozumeli jej obsahu
aspodmienkami uvedenymi v zmluve sihlasia. Zmluvné strany ďalej vyhlasuji, ze zmluva nebola
uzatvorena v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok.

a 3 fo
V Bratislave dita .... LO... 20°P V Bratislave dita... 4.729 (P
Objednávateľ: Zhotoviteľ:

ONO NEONNNNNNNN NNN an aeaanataneataneenens mej specsscassnssnsusonsenscesanseeeotacs
Milan Jambor STAVOMAL SIIOVAKIA, spol. s 1.0.

ee a : ,
arosta mestskej časti Franq;ě]ě Zelinka, konatel

Brati lava-Devinska Nova Ves