Zmluva 2936

—Žmluva o dielo č. 104/2018

uzatvorená podľa $ 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi zmluvnými stranami
(ďalej ako „zmluva“)

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava—Devínska Nova Ves
Sídlo: Novoveska 17/A,
843 10 Bratislava
Statutamy zástupca: Milan Jambor, starosta
ICO: 603 392
pic: 2020919109
Bankové spojenie: VUB a. s.
IBAN: SK31 0200 0000 0000 0162 4042
(dalej len ..objednavatel™)
a
Zhotovitel’: STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s r.o.
Spoloénost’ zapisana v Obchodnom registri OS BA I, oddiel: Sro, vlozka & 11380/T
Sidlo: Z. Kodalya 779/9, 924 01 Galanta
Štatutárny zástupca: František Zelinka, jediný konateľ
ICO: 36 231371
DIC /1C DPH: 2020193615 / SK 2020193615
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK29 1111 0000 0066 1389 9001

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej tiež „zmluvné strany“)

CLI.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia I. etapy zateplenia fasády ¢asti Základnej školy na Ul. Ivana
Bukovéana 3 v Bratislave-Devinskej Novej Vsi - jej objektov B. D a F (dalej ako “Objekt”)
nasledovne:
pre objekt B. D a F:

1. prace a dodavky HSV:

- Upravy povrchov. podlahy a osadenie,

- ostatné konStrukcie a prace — buranie,

- presun hmôt HSV,

prace a dodavky PSV:

- konStrukcie klampiarske,

- konStrukcie dopInkové kovové,

- natery,

prace a dodavky M:

- elektromontaze

we

Ue

spolu ďalej ako ..Dielo”.

Zhotovitel na tento účel v predmetnych tisekoch zabezpeti leSenie a ochranné siete.

lo

Dielo bude zhotovitelom realizované v rozsahu za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

JI

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v dojednanom čase na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.

+

lo

LI

m

1.

2,

4. Zhotovitel vyhlasuje. Ze je opravneny na vykon činnosti podľa tejto zmluvy.
5. Objednavatel' sa zavazuje Dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi dohodnutt sumu.

6. Dielo vybudované v rozsahu podľa bodu 1 tohto Cl. bude v stilade s platnymi STN.

— CLI
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje začať realizovat’ Dielo od 01.07.2018. Termin ukonéenia prac je maximalne do
30.09.2018. V pripade, Ze z dovodu nepriaznivého počasia bude potrebné začať realizovat Dielo neskoršom
datume, o čom sa zmluvné strany pisomne vopred dohodnd, meni sa termin ukonéenia

Diela na maximálne 90 dni od terminu novo dohodnutého zaciatku.

Objednavatel’ sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi Objekt v takom termine, aby mohol Dielo realizovat
podľa bodu 1 tohto Cl. zmluvy a zhotovitel sa zavazuje Objekt prevziat. Neprevzatie Objektu zhotovitefom
včas sa považuje za podstatné poruSenie zmluvy.

DodrZanie terminu podl'a bodu 1 tohto Cl. zmluvy je podmienené riadnym a véasnym spolupésobenim
objednávateľa dohodautyin v tejto zmluve. Zhotovitel’ nie je v omeSkani s odovzdanim Diela po dobu, potas

ktorej nemohol svoj záväzok vyplyvajici z tejto zmluvy plnit z dévodu omegkania objednavatel'a alebo
pdsobenia vyššej moci.

Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat Dielo jeho riadnym vykonanim v termine podľa bodu | tohto Cl.
a odovzdanim objednavatelovi. Odovzdanie a prevzatie celého Diela sa uskutotni protokolom o odovzdani
a prevzati celého Diela, obojstranne odstthlasenym a podpisanym zastupcami zmluvných stran.

Ak zhotovitel vykona celé Dielo a pripravi ho na odovzdanie pred dohodnutym terminom. objednavatel’ sa
zavazuje Dielo prevziat’ aj v skoršej lehote ponuiknutej zhotovitelom.

C1. TEL.
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovend dohodou zmluvnych stran v súlade so zakonom č. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni

neskorSich predpisov ako cena pevná a pre dany rozsah Diela uvedeny v Cl. I bod 1 tejto zmluvy nebude
menend a je dolozena polozkovym rozpottom zhotovitela.

Cena bez DPH 143.503.15.- €
DPH 20% 28.700.63.- €

Dohodnut’ zmluvna cena celkom s DPH 172.203.78,- €

aa

A

V prípade omeškania sthradou ceny Diela má zhotoviteľ právo uplatniť si u objednávateľa - úrok
z omeškania vo výške 0.05% z ceny Diela bez DPH za každý deň omeškania.

Zmluvné strany sa dohodli na vyplatení preddavku vo výške 72.000.- €. Zhotovitel’ je opravneny vystavit
preddavkovú fakttiru najskér po nadobudnuti účinnosti tejto zmluvy. Objednavatel uhradi Zhotovitelovi
preddavok na zaklade v stilade so zakonom vystavenej faktiry do 5 pracovnych dni od je} doruéenia.

Zostavajiica Gast’ ceny Diela vo výške 100.203,78,- € bude zhotovitelovi uhradená po ukonéeni a po
protokolamom riadnom a véasnom odovzdani Diela. Zhotovite! je opravneny vystavit vyúčtovaciu
faktiru až po dni takto protokolarne odovzdaného Diela. Faktira je splatnd do 10 pracovnych dni od jej
doruéenia objednavatelovi.

Faktira musi obsahovat’ vSetky náležitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi SR. V pripade, ze
faktara nebude obsahovat’ zakonné naleZitosti, objednavatel je opravneny faktúru vratit’ bez zaplatenia.

>

D

Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti a táto plynie celá znovu odo dňa
doručenia opravenej faktúry.

Úhrada preddavku podľa bodu 7. ako aj zostávajúcej časti ceny Diela podľa bodu 8 tohto Cl. bude
realizovana bezhotovostnym prevodom na bankovy účet zhotovitel'a.

V pripade, Ze zhotovitel z akéhokol vek dévodu, ktory nezapriéini objednavatel, nezačne realizovat prace
na Diele v uréenom termine a zmluvné strany sa na zmene terminu pisomne nedohodnú, je zhotovitel
povinny do 5-tich pracovnych dni vrátiť vyplateny preddavok v plnej výške na bankovy Uéet
objednavatel'a. Narok na nahradu Skody i zmluvnú pokutu tym ostava nedotknuty.

V pripade, Ze zhotovitel zakéhokol'vek dôvodu, ktory nezaprigini objednavatel, Dielo nedokonéi
vdohodnutom termine azmluvné strany sa na zmene terminu dokonéenia nedohodni, je zhotovitel
povinny vratit vyplateny preddavok v plnej výške do 5-tich pracovnych dni na bankovy účet
objednavatela. Narok na nahradu Skody i zmluvnt pokutu tym ostava nedotknuty.

CLIV.
Zaruéna doba
Zodpovednost’ za vady Diela
Zodpovednost’ za Skodu

Vadou sa na účely tejto zmluvy rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovenych touto
zmluvou, súťažnými podkladmi, technickymi normami a vSeobecne záväznými predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré bude mat’ Dielo v éase jeho odovzdania objednavatelovi a za vady
Diela, ktoré vzniknu potas záručnej doby. Zhotovitel poskytuje zaruku na Dielo v trvanf 60 mesiacov a pri
zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach je zhodná s dizkou zaruénej doby
poskytovanej ich vyrobcami. Záručná doba plynie odo dňa protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela.
Zaruéna doba neplynie v éase, kedy objednavatel’ nemohol Dielo uzivat pre vady. za ktoré zhotovitel’
zodpoveda.

Poéas záručnej doby je zhotovitel povinny bezplatne a bezodkladne odstranit’ pripadné vady Diela.

Objednavatel uplatni nárok z vad Diela formou pisomnej reklamacie,. ktorú bez zbytoéného odkladu doruéi
do miesta sidla zhotovitel'a.

Zhotovitel sa zavazuje začať s odstrafiovanim vad Diela bez zbytoéného odkladu po doruéeni pisomnej
reklamacie a vady odstranit najneskdér do 30 dni od doruéenia pisomnej reklamacie. Odstranenie vady Diela
bude zapisniéne zaznamenané.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretim osobám v désledku porušenia
povinnosti vyplyvajucich zhotovitelovi zo všeobecne záväzných pravnych predpisov a z tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi aj za Skodu, ktoré vznikne v Objekte v stvislosti so stavebnymi
pracami pri plneni tejto zmluvy. Zhotovitel nenesie zodpovednost za kody. ktoré boli spésobené zasahom
vyššej moci.

V pripade, ze Zhotovitel! vadu neodstrani, ma objednavatel’ pravo vadu odstraénit pomocou iného
dodavatel'a. Naklady na takéto odstranenie vady znáša v plnej výške zhotovitel.

CL. V.
Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa oboznamil s rozsahom a povahou Diela, s projektovou dokumentaciou, so
stavom objektu, v ktorom bude Dielo realizovat, Ze sú mu známe technické. kvalitativne a iné podmienky
Krealizacii Diela. aZe disponuje takymi kapacitami. odbornými oprayneniami a znalostami, ktoré st
k zhotovenin Diela nevyhnumé.,

Zaéatie plnenia predmetu tejto zmluvy je podmienené protokolarnym odovzdanim a prevzatim Objektu.

U

n

10.

11.

—
Nn

Iv

Zhotovitel zabezpeti na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov. zariadeni alebo konStrukcii. v3etkych
stavebnych hmdt a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu do Objektu.

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi najneskér k terminu odovzdania a prevzatia Objektu nevyhnutné
doklady k realizacii stavby.

Objednavate! zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitel'a nebude ruseny
neopravnenymi zasahmi tretich osdb.

Objednavatel sa zavazuje zabezpecit pre zhotovitela vstup do vSetkych nevyhnutnych priestorov v Objekte,
v ktorych bude zhotovitel' Dielo realizovat a poskytnut’ potrebnu súčinnosť, o ktort ho zhotovitel poziada.

Objednavatel sa ďalej zaväzuje zabezpečiť pre zhotovitela moznost’ napojenia na odber elektrickej energie,
Uzitkovej vody, uzamykatelné priestory na uloZenie materialu.

Zhotoviteľ zabezpetuje v plnom rozsahu všetky povinnosti vyplývajúce z predpisov o bezpetnosti a
ochrane zdravia pri praci a o ochrane pred poziarmi. Tato povinnost’ sa vzt'ahuje na jeho zamestnancov a aj
akékol'vek tretie osoby, ktoré sa v Objekte zdržujú s jeho suhlasom alebo vedomim.

Zhotovitel’ zodpoveda za istotu a poriadok v Objekte. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, aj
stavebné, ktoré sti vysledkom jeho Ginnosti. Zhotoviteľ predlozi objednavatelovi po skonéeni prac
potvrdenie o likvidacii stavebného odpadu.

Zhotovitel splní svoju povinnost vykonat’ Dielo jeho riadnym vykonanim a odovzdanim objednavatel’ovi
v dohodnutom termine na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavate? sa stava viastnikom zhotoveného Diela až podpisom odovzdavacieho a preberacieha
protokolu.

. Objednavatel’ je opravneny potas realizacie Diela kontrolovat’ jeho vykonavanie, upozorňovať na pripadné

vady a nedostatky a ziadat ich odstranenie v primeranej lehote.

. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je odovzdanie dokladov o uspeSnych vykonaniach vSetkych

zavaznych skiSok predpisanych osobitnymi predpismi a normami, platné atesty pouzitych a zabudovanych
materialov, certifikaty vyrobkov.

. Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatel'om prevzaté aj v pripade. Ze v zapise o odovzdani a

prevzati budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi nebránia plynulej a
bezpeénej prevadzke /uzivaniu/. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise o odovzdani a
prevzati Diela so stanovenim terminu ich odstranenia zo strany zhotovitela.

. Objednavatel ma pravo odmietnuť prebrat vykonané Dielo v pripade. Ze material nebude splňať súťažnou

ponukou garantované parametre.

Cl. Vi
Sankcie

V pripade nedodrzania terminu na vykonanie Diela, uvedeného v Cl. I. bode 1 tejto zmluvy. má
objednavatel právo pozadovat’ od zhotovitela zaplatenie znluvnej pokuty vo vy8ke 0.03 % z ceny Diela
bez DPH za kazdy deň omeskania.

Popri zmluvnej pokute je objednavatel opravneny pozZadovat od zhotovitela nahradu kody spésobenej
porušením povinnosti zhotovitela, na ktori sa vztahuje zmluvná pokuta. VySka ndhrady Skody sa do
zmluvnej pokuty nezapocitava.

s

to

LI

Ja

9

V prípade zistenia nesúladu objednávateľom požadovaných a zhotoviteľom deklarovaných parametrov
stavby so skutočnosťou, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške 10 % z ceny Diela bez DPH, ako aj okamžitú nápravu.
Cl. Vil.
Vyssia moc

Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od konania zmluvných stran,
a ktoré tieto ani nem6zZu ovplyvnit. napr. Zivelné pohromy.

Ak sa splnenie tejto zmjuvy stane nemoZnym z dévodu vyššej moci. strana, ktora sa chee odvolat na vyššiu
moc, je povinna poziadat’ druhú stranu o úpravu zmluvy k predmetu, cene, resp. k terminu plnenia tejto
zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode. ma strana, ktora sa odvolala na vyššiu moc, pravo odstipit od
zmluvy.

Cl. VHOL
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vseobecne záväzné pravne predpisy SR. príslušné technické normy
platné na uzemi SR, Specifikacie dodané objednavatelom a podmienky tejto zmluvy vratane jej pripadnych
dodatkov a priloh.

Zmluvné sirany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je mozné odstupit v pripade, ak druhá zmluvna strana porusi
zmluvu podstatnym spdésobom, podla príslušných ustanoveni obchodného zakonnika alebo tejto zmluvy.

Za podstatné poruSenie povinnosti zhotovitel’a sa povazuje:
e ak je Dielo vykonané zhotovitefom vrozpore stouto zmluvou a/alebo v rozpore
s pokynmi objednavatel'a a/alebo ak je Dielo inak vadné, a zhotovitel toto tito
vadu/rozpor neodstranil ani v dodatoénej lehote uréenej objednavatel'om, alebo
e ak je zhotovitel vomeSkani s vykonávaním Diela oproti pisomne dohodnutému
terminu odovzdania Diela. alebo
e ak zhotovite! opakovane (najmenej 2x) poruSuje akékoľvek povinnosti vyplývajúce
mu z tejto zmluvy.
Za podstatné poruSenie povinnosti objednavatel'a sa povazuje:
e ak je objednavatel’ v omeSkani o viac ako 7 dni s odovzdanim Objekt zhotovitelovi,
alebo
e ak objednavatel neposkytne zhotovitelovi potrebnu súčinnosť, a to ani v lehote
zhotovitel’om na to uréenej, alebo
e ak objednavatel opakovane poruSuje povinnosti vyplyvajiice mu z tejto zmluvy, a to
aj napriek vyzve s primeranou lehotou na napravu.

Uéinky odstupenia nastávajú diiom doruéenia pisomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

Zmiuvu je mozné ukončiť i dohodou zmluvnych stran.

Objednavate! je opravneny jednostranne zapotitat pohladavku zhotovitel'a so svojimi pohfadavkami voéi
zhotovitelovi. ktoré mu vzniknt zo škôd spésobenych zhotovitel’om alebo sankcii voči zhotovitelovi alebo
zinych zavazkov zhotovitela voci objednavatelfovi. Zhotovitel k tomu tymto dáva objednavatelovi svoj
súhlas.

Cl. IX.
Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka
vplatnom a účinnom znení, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostamými právnymi
predpismi platnými na území SR.

Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť prednostne mimosúdnou cestou. V prípade neúspešnosti
mimosúdneho konania uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde SR.

VI

Meniť alebo dopíňať tito zmluvu je možné len po dohode oboch strán formou pisomného dodatku
podpisaného Statutarnymi zastupeami oboch zmluvnych stran.

4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékol'vek pisomnosti týkajúce sa pravneho vztahu zalozencho touto
zmluvou budú doruéovat na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy, alebo na ing, druhej zmluvnej strane
pisomne oznament adresu. Ak zmena adries nebude oznámená, vždy sa naposledy pisomne oznamena
adresa povazuje za aktudlnu. Ak sa z akychkol'vek dévodov nepodari pisomnost doručiť, povazuje sa za
doručenú uplynutim lehoty piatich dni odo dňa jej podania na poštovú alebo int prepravu.

5. Tato zmluva je vyhotovend v&tyroch originalnych rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdr2i 2
rovnopisy a zhotovitel 2 rovnopisy.

6. Tato zmluva nadobúda platnost’ dňom jej podpisu zo strany obidvoch zmluvnych strán a účinnosť dňom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel'a podľa § 47a ods. | zdkona č. 40/1964
Z. z. Obtianskeho zakonnika v spojeni s § 5a ods. 6 a 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam.

7. Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzuji, ze si zmluvu - prečítali, porozumeli jej obsahu
aspodmienkami uvedenymi vzmluve sthlasia. Zmluvné strany dalej vyhlasuji, ze zmluva nebola
uzatvorena v tiesni ani za napadne nevyhadnych podmienok.

20. JON 2018 20. sin 2018

V Bratislave dia ose V Bratislave dita... cscs

Objednavatel: Zhotovitel:

Milan Jambor STAVOMALj SHOVAKIA, spol. s r. o.
starosta mestskej časti Františék Zelinka, konateľ

Bris! va-Devinska Nova Ves